ОБРАЗЕЦ

Проект муниципального контракта
на поставку технологического оборудования
№ __________

г. Москва	                                      "__" __________ 2017 г.	
______________ (наименование заказчика), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме N _____________________ от "___" ___________ 2017 г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику технологическое оборудование (далее - Оборудование), выполнить в отношении него монтажные и пусконаладочные работы, а также обучить персонал Заказчика использовать это Оборудование. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование, выполненные работы, оказанные услуги в срок, установленный Контрактом.
1.2. Наименование, количество, принадлежности, стоимость Оборудования определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Передаваемое по Контракту Оборудование должно находиться в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому оборудованию, используемому для производственных, коммерческих и иных целей в соответствии с конструктивным назначением Оборудования.
1.4. Техническая и коммерческая эксплуатация приобретаемого Оборудования должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями его покупки по Контракту.
1.5. Оборудование должно быть упаковано в тару, отвечающую требованиям, которые установлены в технических регламентах, документах, принятых в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и обеспечивающую сохранность Оборудования при обычных условиях перевозки и хранения.
1.6. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 2 (два) года с момента его передачи.

2. Срок действия Контракта

2.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
3.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.
3.1.3. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Оборудования уведомить Поставщика о несоответствии Оборудования по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.
3.1.4. Оказать необходимое содействие Поставщику при осуществлении последним монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с Контрактом.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Передать Заказчику Оборудование в порядке и на условиях Контракта.
3.2.2. Передать Оборудование, являющееся собственностью Поставщика, полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2.3. Передать Оборудование, которое должно быть затарено и упаковано в соответствии с условиями Контракта.
3.2.4. Одновременно с Оборудованием передать принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Контрактом и законодательством.
3.2.5. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Оборудования. Исключение составляют недостатки, возникшие после передачи Оборудования - по вине Заказчика, в результате действий третьих лиц или непреодолимой силы. Эти недостатки подлежат устранению в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в 30-дневный срок со дня обращения заменить дефектное Оборудование на Оборудование надлежащего качества.
3.2.6. Осуществить монтаж Оборудования и пусконаладочные работы в соответствии с условиями Контракта.
3.2.7. После монтажа (подключения) Оборудования в 2-дневный срок обучить специалистов Заказчика правилам пользования Оборудованием. Дата проведения обучения согласуется Сторонами дополнительно, но не может быть позднее двухнедельного срока с даты поставки.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Отказаться (полностью или частично) от принятия и оплаты Оборудования и потребовать безвозмездного устранения недостатков или замены Оборудования в 10-дневный срок, если при приемке будет выявлено устранимое несоответствие Оборудования требованиям к его качеству, установленным в законодательстве или Контракте. Исключение составляет случай, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках Оборудования, без промедления заменит его.
3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, если Поставщик не устранит недостатки или не заменит Оборудование ненадлежащего качества в установленный срок.
3.3.3. Если после приемки (в процессе эксплуатации) будет выявлено устранимое несоответствие Оборудования требованиям к его качеству, установленным в законодательстве или Контракте, а Поставщик после уведомления Заказчика без промедления не заменит Оборудование, потребовать по своему выбору:
- возмещения убытков в 10-дневный срок;
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в 10-дневный срок.
В случае невыполнения Поставщиком указанных требований в установленный срок Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы.
3.3.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы;
- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям Контракта.
3.3.5. В случае передачи некомплектного Оборудования потребовать от Поставщика доукомплектования в 10-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования (за исключением ситуации, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности, без промедления доукомплектует или заменит Оборудование).
Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.3.6. В случаях, когда подлежащее затариванию и (или) упаковке Оборудование передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Оборудование либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Контракта или характера Оборудования. Вместо предъявления требований, указанных в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Оборудования ненадлежащего качества (п. 3.3.3 Контракта), если нарушения требований к таре и (или) упаковке существенным образом нарушают права Заказчика.
3.4. Поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты Оборудования либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик неоднократно нарушит сроки оплаты Оборудования или откажется принять его.

4. Порядок поставки и приемки Оборудования

4.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 4.2 Контракта.
4.2. Место поставки Оборудования: г. Москва, ул. Изумрудная, дом 28.
4.3. Оборудование до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика.
4.4. Оборудование, не соответствующее требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте, а также некомплектное Оборудование считается непоставленным.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Оборудование Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом. Факт передачи Оборудования оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных по форме № ТОРГ-12.
4.6. Право собственности на Оборудование по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных.
4.7. Оборудование должно быть передано в соответствии с условиями Контракта в срок до 30 июня 2017 г.
4.8. При передаче Оборудования Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Оборудования без надлежащей документации Оборудование принятию и оплате не подлежит.
4.9. Для проверки поставленного Оборудования в части его соответствия установленным в Контракте требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов (экспертных организаций). По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
4.10. Приемка начинается непосредственно в день доставки Оборудования. Срок приемки не должен превышать трех дней.
4.11. Для участия в приемке Оборудования Поставщик обязан направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.
4.12. Заказчик в процессе приемки проверяет Оборудование на соответствие установленным в Контракте требованиям к таре и упаковке, количеству, комплектности, наличию принадлежностей и документов.
4.13. Приемка Оборудования по качеству производится после выполнения Поставщиком монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с разд. 5 Контракта.

5. Монтаж Оборудования

5.1. Поставщик обязуется осуществить монтаж (подключение) Оборудования на объекте Заказчика (далее по тексту - Объект), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Изумрудная, дом 28, на следующих условиях:
5.1.1. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента исполнения обязанности Поставщика по осуществлению передачи Оборудования Поставщик обязан уведомить Заказчика о своей готовности к монтажу Оборудования на Объекте.
5.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 5.1.1 Контракта, Поставщик направляет специалистов (далее по тексту - Специалист) на Объект для осуществления монтажа.
5.1.3. Осуществив монтаж Оборудования, Специалист проводит его тестирование на предмет работоспособности.
5.1.4. По факту осуществления монтажа Оборудования уполномоченные представители Сторон подписывают двусторонний акт ввода Оборудования в эксплуатацию. При этом Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта ввода Оборудования в эксплуатацию и иной отчетной документации от Поставщика обязан самостоятельно или с привлечением эксперта, экспертной организации провести экспертизу и передать Поставщику подписанный акт ввода Оборудования в эксплуатацию. В случае отказа Заказчика от подписания данного акта делается соответствующая отметка, при этом Заказчик обязан в 3-дневный срок с момента монтажа Оборудования в письменной форме довести до Поставщика замечания в отношении осуществленного монтажа и соответствующие предложения по их устранению. До подписания данного акта эксплуатация Оборудования запрещается, и Поставщик имеет право опломбировать Оборудование для выполнения этого условия.
5.2. Поставщик гарантирует выполнение монтажных и пусконаладочных работ Оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами.
5.3. В связи с обязанностью Поставщика по монтажу Оборудования Заказчик обязуется:
5.3.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Специалиста Поставщика к Объекту.
5.3.2. Предоставить Поставщику помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования.
5.3.3. Обеспечить Поставщику иные необходимые условия для осуществления монтажа Оборудования.

6. Порядок расчетов

6.1. Цена на поставляемое Оборудование устанавливается согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме № _________________ от "___" ___________ 2017 г. и составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.
6.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.3. Оплата по Контракту осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию согласно п. 5.1.4 Контракта.
6.4. Стоимость монтажа Оборудования и обучения Специалистов Заказчика правилам пользования Оборудованием входит в стоимость Оборудования.
6.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в раздел 13 Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
6.6. В связи с тем, что настоящий Контракт заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшилась на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере ___% от цены Контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:
а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;
б) 2% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;
в) 1,5% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;
г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.
7.4. Ответственность Поставщика:
7.4.1. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.
7.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту;
С - размер ставки.
7.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП,

где СЦБ - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;
ДП - количество дней просрочки.
7.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При применении формулы расчета коэффициента К умножение производится на 100.
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.
7.4.2. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере __% от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:
а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;
б) 5% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;
в) 1% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;
г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество товара (объем работ, услуг) не более чем на 10%. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в Контракте цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара (работы или услуги).
8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
8.4.1. Поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования.
8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Оборудования.
8.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в раздел 13Контракта.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере ______________________ (_____________________________) руб. ___ коп.
Вариант 1 (для случаев, когда начальная (максимальная) цена контракта составляет более 15 млн руб.):
11.2. Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Поставщиком в ходе электронного аукциона на 25% и более, обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет ______________________ (_____________________________) руб. ___ коп.

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
11.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.
11.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;
- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
11.6. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:
Получатель _________, р/сч 00000000000000000000, Банк получателя __________, ИНН 0000000000, КПП 000000000, БИК 000000000, л/с 00000000000.
Назначение платежа:
"Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона N_________________________________".
11.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Поставщиком.

12. Прочие условия

12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.
12.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.7. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Поставщик                                 Заказчик

_________________________________         _________________________________
Юридический адрес: ______________         Юридический адрес: ______________
Почтовый адрес: _________________         Почтовый адрес: _________________
Тел.: __________, факс: _________         Тел.: __________, факс: _________
E-mail: _________________________         E-mail: _________________________
ИНН / КПП __________ / __________         ИНН / КПП __________ / __________
Р/сч N __________________________         Р/сч N __________________________
БИК __________________,                   БИК __________________,
к/с ______________________________        ОКПО _________________

________________                          И.И. Иванов

--------------------------------

Приложение N 1 к Муниципальному
контракту N ___ от "__" _____ 2017 г.

Спецификация оборудования

N п/п	Наименование	Принадлежности	Документы	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, в том числе НДС 18%, руб.	
								
	Всего							

Общая стоимость Оборудования по Контракту составляет ______________________(______________) руб., в том числе НДС 18% ___________________ (__________________________) руб.

Стороны:

Поставщик:	Заказчик:	
____________________________________
____________________________________	____________________________________
И.И. Иванов